Образец рамочного договора на выполнение смр

Образец рамочного договора на выполнение смр

Образец рамочного договора на выполнение смр

Образец рамочного договора на выполнение смр

Обеспечить возможность нахождения на Объекте работников Генерального подрядчика и привлечённых Субподрядчиков в согласованные дни недели и часы суток, если это условие не противоречит обязательствам Заказчика, как Арендатора по Договору Аренды.

5.4. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком Работ по настоящему Договору принять результаты Работ по настоящему Договору досрочно.

5.5. Обеспечить возможность использования Генеральным подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору электроэнергии, систем водоснабжения и канализации.

5.6.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае не явки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.8.
При готовности объекта Подрядчик в _______ -дневный срок должен известить об этом Заказчика в письменной форме.

5.9.

Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных Работ соответствуют по качеству требованиям, установленным действующими нормами и правилами, а в случае отсутствия таковых обычно предъявляемым требованиям в течение 2 (двух) лет с момента выполнения Работ. 3.7.

Договор подряда на выполнение работ

Акт, составленный в соответствии с условиями настоящего пункта Договора без участия представителей Генерального подрядчика, равносилен двустороннему Акту. 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 12.1.

договора по типам

Договора).

  • Заявка формируется Заказчиком письменно к Договору, и направляется Исполнителю посредством электронной почты.
  • Срок рассмотрения Заявки Исполнителем – 7 (семь) рабочих дней с момента получения Заявки.

Образец рамочного договора на выполнение смр образец

По окончании указанного срока Исполнитель предоставляет Заказчику оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах, либо мотивированный отказ от ее подписания, с указанием на пункты Договора, которому она не соответствует.

Заказчик и Исполнитель в последнем случае дорабатывают текст Заявки в рабочем порядке в срок не более 3 (трех) рабочих дней, после чего Исполнитель направляет в адрес Заказчика оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах.

  • Срок рассмотрения и подписания Заявки Заказчиком – 7 (семь) рабочих дней с момента получения, согласно п.1.2.3.

Общие условия невозможно ни к чему применить, поскольку вместо предмета — пустое место.

Если в рамочном договоре содержатся организационные условия, тогда эта норма применяется только к ним.

Наконец, она применяется, когда в качестве способа конкретизации используется оформление односторонних заявок.

Область практического применения

В форму рамочного соглашения можно облечь многие распространенные виды гражданско-правовых договоров: купли-продажи (поставки), подряда, оказания услуг.

Например, может быть заключен рамочный договор подряда без указания точной стоимости работ. Или без указания адреса объекта, на котором они будут выполняться.

Данные о стоимости, адресе работ могут быть согласованы в сопутствующих документах — сметах, актах, справках и т.

На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.

Ответственность Сторон 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2.

Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки. 4.3.

Рамочный договор на выполнение смр

Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами настоящего Договора.

С рамочным договором при неопределенности существенных условий ситуация сложнее.

Возьмем опять поставку. Как применять аналогию закона, когда наименование товара и его количество не согласованы? Правильно, никак.

Отношения между сторонами еще не сложились.

Источник: //comphelp64.ru/obrazets-ramochnogo-dogovora-na-vypolnenie-smr

Заявка к рамочному договору по смр

Образец рамочного договора на выполнение смр

Когда контрагенты договариваются об услугах, нередко речь идет о длительном сотрудничестве. Но при этом сторонам сделки нужно, чтобы в соглашении были только основные условия. В таких случаях используют рамочную форму. Воспользуйтесь образцом рамочного договора оказания услуг при подготовке документа. Многим компаниям удобно заключать договор об услугах в виде рамочного.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Рамочный договор: образец, типичные ошибки
  • Образец рамочного договора оказания услуг
  • Рамочный договор подряда (примерная форма)
  • Как подрядчику работать с рамочным договором подряда
  • Заявка к рамочному договору по смр

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор по 223-ФЗ

Рамочный договор: образец, типичные ошибки

Когда контрагенты договариваются об услугах, нередко речь идет о длительном сотрудничестве. Но при этом сторонам сделки нужно, чтобы в соглашении были только основные условия. В таких случаях используют рамочную форму. Воспользуйтесь образцом рамочного договора оказания услуг при подготовке документа.

Многим компаниям удобно заключать договор об услугах в виде рамочного. Как правило, речь идет о серии сделок в дальнейшем, исполнитель планирует оказывать услуги заказчику длительное время.

Но конкретику по каждой сделке ее участники собираются фиксировать в отдельных документах: дополнительных соглашениях, заявках, отдельных договорах п. В тексте основного документа определяют только стартовые условия, которые затем будут уточнять.

Основной договор нужен затем, чтобы определить базовые принципы сотрудничества.

Например, в образце рамочного договора оказания услуг речь идет об услугах по вывозу бытовых отходов. В самом документе перечислили, какие услуги исполнитель будет оказывать заказчику, и указали, что заявки заказчика служат неотъемлемой частью основного договора.

Объем вывоза и сроки оказания услуг заказчик будет определять в заявках. По сути, подписание рамочного договора оказания услуг — первый этап двухэтапной сделки п.

Чтобы регулировать договорные отношения сторон и исполнение обязательств, нужен второй этап, когда заказчик подаст заявку или стороны подпишут допсоглашение.

Когда речь идет о рамочном договоре возмездного оказания услуг, примерная форма такого соглашения соответствует общим принципам составления договоров. Присутствуют обычные для договоров разделы: условия оказания услуг, права и обязанности участников сделки, порядок взаиморасчетов и т. Но особенность в том, что в ряде разделов нужно закрепить особые условия.

Обратите внимание на то, как сформулировать предмет договора. В этом разделе нужно закрепить, что:. В общем виде предмет такого соглашения — организация сотрудничества заказчика и исполнителя в сфере оказания услуг. Предусмотрите в условиях рамочного договора на оказание услуг порядок согласования договоренностей по отдельным сделкам.

Здесь нужно определить:. Кроме того, обратите внимание на содержание документов, которые послужат офертой. В таких документах должны быть:.

Воспользуйтесь образцом рамочного договора оказания услуг, что бы проверить, все ли нужные пункты есть в вашем соглашении. Не пропустить. Сохранить себе. Все права защищены.

Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Настоящий сайт не является средством массовой информации.

Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете.

Подготовлен юристами для юристов. Этот документ доступен только юристам, который зарегистрированы на law. Введите свой логин и пароль, или пройдите короткую регистрацию. Смотрите видео после быстрой регистрации. Мы заботимся о качестве контента, поэтому вынуждены ограничивать доступ к лучшим материалам. Читайте в свежем номере.

Электронный журнал Подписка 8 Высшая школа Юрист компании. А еще Статьи Система Юрист. Образец рамочного договора оказания услуг. Средний балл: 0 из 5.

Статьи по теме Договор уступки права требования: особенности сделки и риски цессионария Судебные расходы в арбитражном процессе: как обосновать и взыскать Образец коллективного договора: правила подготовки соглашения Когда приглашают арбитражных заседателей.

Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Читайте в нашей статье:. Образец рамочного договора на оказание услуг. Скачать образец рамочного договора на оказание услуг. Рамочный договор подряда Информация о файле. Рамочный договор поставки, выгодный покупателю Информация о файле.

Рамочный договор оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов Информация о файле. Рамочный договор займа Информация о файле. Рамочный договор безвозмездного пользования Информация о файле.

Читайте в рекомендациях Системы Юрист. Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Правобот — первый сервис, который думает как юрист!

Вложенные файлы Доступно только авторизованным пользователям. Автоматическая проверка по налоговым, арбитражным и другим базам. ИНН В процессе реорганизации в форме присоединения другой организации с 16 декабря года. Есть судебные дела в роли ответчика.

Как защитить компанию Читать бесплатно. Правовая база. Налоговый кодекс Гражданский кодекс. Новости партнеров. Юристы встретят ноябрь в Сибири. Юристы могут получить полное досье на контрагента бесплатно. Опрос недели.

Как Вы относитесь к четырехдневной рабочей неделе?

Поддерживаю: дополнительный выходной — это счастье! Как 4 дня? И так ничего не успеваю! Мне без разницы. Я сам решаю, когда работать. Продукты и услуги партнеров. Адрес электронной почты. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных. Новости по теме.

Новая программа в Высшей школе Юрист компании. Топ—5 судебных актов недели. От каких пунктов в договорах юристам пора отказаться. Статьи по теме. Договор уступки права требования: особенности сделки и риски цессионария.

Судебные расходы в арбитражном процессе: как обосновать и взыскать.

Образец коллективного договора: правила подготовки соглашения. Когда приглашают арбитражных заседателей. Вопросы по теме. Что отличает договор поставки от договора купли-продажи. Как правильно прописываются изменения в условиях договора в нескольких дополнительных соглашениях. Образец антикоррупционной оговорки для договора. Договор на оказание услуг по выпуску автотранспорта на линию.

Получить демодоступ или сразу подписаться. Рекомендации по теме. Контакты Подписка Почему юрист компании? Как мы делаем журнал Группа юридических изданий Авторам Реклама в журнале. Политика обработки персональных данных. Мы в соцсетях.

Образец рамочного договора оказания услуг

В последнее время все чаще встречаются модели рамочных договоров подряда между участниками предпринимательской деятельности.

Рамочный договор удобно использовать, когда заранее, до начала выполнения договора, невозможно определить объем и стоимость работ.

Стороны изначально определяют лишь основные условия договора, подлежащие последующему уточнению п. Отношения сторон в таких случаях регулируются договорами двух уровней п.

подачи которой̆ определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре ( Заявка на покупку по цене меньшей̆, чем текущий рыночный̆ курс в момент.

Читать журнал бесплатно.

Согласуйте с контрагентом общие условия будущих сделок и последующие обязательства по сотрудничеству в рамочном договоре Не указывайте в рамочном соглашении точное наименование товаров, конкретный список работ или услуг Если хотите быть уверенным, что основной договор будет заключен в будущем, подпишите с партнером не рамочный, а предварительный договор. ТОП-5 самых нужных статей для коммерсанта:. Такая конструкция рамочного договора услуг выгодна тем, что вы можете заранее согласовать с партнером все интересующие вас условия, кроме предмета договора вида и количества товара, конкретного списка работ или услуг — их вы впоследствии конкретизируете в основном соглашении исходя из своих коммерческих интересов. Если вы с контрагентом планируете сделку, в рамках которой будут регулярно осуществляться купля-продажа товаров, оказание услуг или выполнение работ, подписание рамочного договора избавит вас от необходимости всякий раз согласовывать условия каждой отдельно взятой хозяйственной операции. Ведь рамочное соглашение — это документ, в рамках которого стороны в целом достигли соглашения по поводу общих принципов сотрудничества размер и случаи наступления ответственности сторон, сроки поставки и оплаты, порядок приемки товара , предусмотрев тем самым намерение сторон заключить основной договор в будущем. Удобно, что и говорить, если в настоящий момент нельзя определить предмет предстоящих сделок например, если поставки будут осуществляться на основании заявок покупателя, трудно сказать, какой вид продукции потребуется ему в каждом конкретном случае. Однако с этой договорной конструкцией сопряжен ряд правовых и финансовых рисков.

Как подрядчику работать с рамочным договором подряда

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма.

Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Объекте, расположенном по адресу: Позиция Наименование работ Ед. Итого РУБ. Форма — Акт приемки выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: г. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Приложение N 3 к настоящему Договору в следующем порядке:. Условия выполнения и приемки Работ 3.

.

на площадке объекта или всего объекта в целом далее (СМР), такие как Заявке на выполнение Работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

.

.

.

.

Источник: //legalgranica.ru/tamozhennoe-pravo/zayavka-k-ramochnomu-dogovoru-po-smr.php

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Образец рамочного договора на выполнение смр

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

Существенные условия договора строительного подряда

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ, подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

  • предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • положение о содержании работ (ст. 702, 703 ГК РФ);
  • положение о начальном и конечном сроке выполнения (ст. 708 ГК РФ).

В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п. 2 ст. 743 ГК РФ); условие о том, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (п. 2 ст. 743 ГК РФ), стоимость.

Предмет

Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ (описание их объема, содержания, процесса), а также их результат (объект и его инженерно-технические параметры).

Срок выполнения работ

Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

Цена работ и порядок оплаты

Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть:

  • полную предоплату (100 % аванс);
  • оплату после окончания (без аванса);
  • оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
  • с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

Другие условия строительного контракта

Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие:

  1. Условия о привлечении субподрядчиков.
  2. Страхование объекта строительства (какие риски страхуются и за чей счет).
  3. Обеспечение материалами и сырьем (каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов).
  4. Порядок сдачи-приемки работ (форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний).
  5. Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.
  6. Право заказчика проводить контроль и надзор.
  7. Способы обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, неустойка).
  8. Состав и содержание технической документации.

Приложения

Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений. Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения:

  • смета;
  • правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте;
  • чертежи;
  • график работ (этапы);
  • инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон (физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты), а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Источник: //ppt.ru/forms/dogovor/stroitelnogo-podryada

Договор на ремонтные работы — бланк образец 2019

Образец рамочного договора на выполнение смр

Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 В т. ч. НДС 18% 0,00 Срок производства работ по ЗАКАЗ-НАРЯДу № составляет календарных дней. Заказчик: Генеральный Подрядчик: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) ООО » » / / / / Приложение к Рамочному договору подряда № от « » 2012 г. Форма — Акт приемки выполненных работ на Объекте, расположенному по адресу: г.

Москва « » 2012 г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ЗАО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Доверенности , с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице , действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с рамочным договором подряда № от « » 2012 г. составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем: 1.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору и ЗАКАЗ — НАРЯДу на Объект, если указанное неисполнение/ненадлежащее исполнение приведет к невозможности исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Работ продлевается на время просрочки Заказчиком надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору и ЗАКАЗ — НАРЯДу на Объект. Получить полный текст 8. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 8.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Генеральным подрядчиком и Заказчиком путем приемки Работ, проверки укомплектованности, испытаний Оборудования, при наличии согласованного Заказчиком ЗАКАЗ — НАРЯДа. 8.2.КАЧЕСТВО РАБОТ 9.1.

Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, оборудования, поставляемых им для Работ на Объекте, будет отвечать требованиям Госстандарта России, ГОСТ, СНиП, другим строительным нормам и образцам, одобренным Заказчиком. 9.2.

Если в ходе Работ Генеральный подрядчик производит монтаж оборудования, то по окончанию монтажа Генеральный подрядчик в присутствии представителей Заказчика, за свой счет выполнит испытания оборудования и систем с проведением комплекса измерений, а при необходимости — анализов, обследований и т. п.

Узнайте к чему:  Трудовой договор без уплаты налогов

Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: . 3.

Условия выполнения и приемки Работ 3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»). 3.2.

Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение с момента получения Заявки.

Заявка к рамочному договору по смр

ДоговорыДоговор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью текст договора в формате Word РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-08У г. Гатчина, «01» июля 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ», лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Что означает рамочный договор, законодательно было установлено только в 2015 году. Нормативны ГК презентуют общие принципы его подписания, конкретные нормы, условия и регламенты сотрудничества определяют участники сделок – поставок, аренды, подряда, покупки или займа.

Для составления рамочного договора образец используется примерный. В документе прописываются:

  • Порядковый номер, реквизиты провайдера, заказчика, исполнителя, покупателя или продавца (полное название компании, лицензии, регистрационные номера).
  • Предмет соглашения – услуга, поставки товара, строительные работы.
  • Обязательства исполнителя – объемы, сроки услуг, возможность привлечения третьей стороны.
  • Обязанности заказчика – подготовка документов, материалов, оборудования.
  • Права участников сделки.
  • Регламент получения оплаты за услуги, принципы расчета денежных средств.
  • Уровень ответственности участников соглашения.
  • Рисковые обстоятельства, при которых расторгается сделка.
  • Срок действия и порядок прекращения.

В п.1 ст. 432 ГК Российской Федерации указано, что условия контракта рамочного характера не являются окончательными и требуют документального уточнения.

Поэтому сторонам целесообразно разработать дополнительное соглашение к рамочному договору – фиксированный прайс-лист, конкретизировать ассортимент продукции, сроки поставок, особенности проверки контролирующими органами или на этапе приемки, перечень сертификатов и условия составления претензий.

Рамочный договор — образец

Узнайте к чему:  Образец состоавления пресс релиз

Акт сдачи-приемки выполненных Работ» — документ установленной формы КС-2, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 01.01.

01 года № 000, подписанный полномочными представителями Заказчика и Генерального подрядчика, после предоставления Исполнительной документации, подтверждающий выполнение Генеральный подрядчиком определенных Работ и/или определенного этапа Работ и являющихся основанием для взаиморасчетов по Договору.

Сторонами. 14.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 15.1.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора с Генеральным подрядчиком, уведомив Генерального подрядчика в письменной форме об этом за 20 (Двадцать) календарных дней, в следующих случаях: — задержка Генеральным подрядчиком начала проведения Работ на срок в 15 (Пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— задержка Генеральным подрядчиком хода проведения Работ по его вине, когда срок окончания Работ и сдачи Работ, установленный в ЗАКАЗ — НАРЯДе увеличивается более чем на две недели; — нарушение Генеральным подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных настоящим Договором; 15.2.

Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 10.2.

Рамочное соглашение составляется в простой письменной форме, вне зависимости от его условий, предмета и срока действия. Даже если последующий основной договор будет требовать государственной регистрации сделки, на рамочный контракт это положение не распространяется.

Обратите внимание! Если стороны приняли решение удостоверить такой договор у нотариуса, этот факт не будет иметь правовых последствий для сторон. Рамочное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Образец рамочного договора вы можете найти на нашем сайте, он содержит основной перечень условий, которые могут согласовать стороны.

В силу статьи 429.1 ГК РФ, в тексте договора с открытыми условиями могут содержаться следующие сведения:

  • Определение предмета договора, который зависит от характера предстоящей сделки;
  • Установление общих условий общеобязательственных взаимоотношений сторон;
  • Определение организационных мероприятий, которые должны выполнить стороны для реализации согласованных намерений;
  • Порядок и сроки заключения будущего контракта или правила подачи заявок.

Узнайте к чему:  Переоформление осаго на другое авто

Перечень существенных условий рамочного соглашения законодательством не определен, поэтому стороны вправе самостоятельно регулировать состав обязательств и взаимных требований.

Важно! Условие об установлении организационных мероприятий должно быть конкретизировано и обладать признаком реальной исполнимости. Это необходимо с целью возможного урегулирования спора в судебном порядке.

Рамочный договор может носить двусторонний или многосторонний характер, в зависимости от условий предстоящей основной сделки.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его. 1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору. 1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика. 1.4.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 2.4.

Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом. 4.7.

Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ. 4.8.

Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.2.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.5.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору. 4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ.

Источник: //fileddl.info/ramochnyy-dogovor-stroitelno-montazhnye-raboty-obrazets/

Понятие рамочного договора

Строго говоря рамочный договор — это форма, в которую может облекаться любой договор.

Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

15.6. При расторжении Договора в соответствии с п. п. 15.1., 15.2., 15.3.
незавершенные

Важно

Работы передаются Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, пропорционально выполненным работам, при этом Генеральный подрядчик обязуется возвратить часть уплаченного Заказчиком аванса, за вычетом стоимости выполненных работ.

15.7. После расторжения Договора по любым основаниям предусмотренная Договором ответственность Генерального подрядчика за качество выполненных работ и за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, сохраняется.

15.8.

При расторжении Договора в связи с неисполнением одной из Сторон своих обязательств по нему, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные той убытки.

16.

Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день с даты направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о расторжении договора заказной корреспонденцией по почте или вручения под роспись уполномоченному представителю.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

При определении стоимости законченного объекта учитывается фактический объем общей возведенной площади, указанной в справке БТИ.

3.3. В стоимость, указанную в п.

3.1., не входит выполнение следующих видов работ:

  1. Наружные устройства, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
  2. Устройство наружных электроустановок и электросетей;
  3. Наружные устройства телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматики;

3.4.

Применение рамочных условий

Здесь мы коснемся п. 2 ст. 429.1 ГК РФ. Он содержит правило о том, что к отношениям отдельными соглашениями не урегулированным или в случаях их незаключения подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре.

О чем идет речь?

Первоначально сторонам был согласован ряд условий, остальные они договорились конкретизировать в будущем тем или иным способом.

должны определяться рамочным договором.

Важно отметить, что впоследствии положения рамочного соглашения, с согласия сторон, могут быть пересмотрены в последующих контрактах.

Особенности и отличия от других соглашений

Важной особенностью является то, что в дальнейшем он должен быть дополнен одним или несколькими соглашениями для того, чтобы были определены все необходимые условия сделки.

Такой тип соглашения позволяет максимально чётко определить правоотношения сторон с учётом того, что в будущем они будут уточняться при подписании последующих контрактов.

Например, на этом этапе могут быть определены вопросы, связанные с оплатой услуг, основные требования заказчика, сроки исполнения заказов.

В качестве примера можно указать договор поставки товаров.

Москва

«___» ___________ 2012 г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ЗАО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании Доверенности _____________________________________, с одной стороны, и

Обществом с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с рамочным договором подряда № ___ от «__» _______2012 г. составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. Генеральный подрядчик выполнил, а Заказчик принял выполненные ремонтные работы в соответствии с ЗАКАЗ-НАРЯДом №___ от «__» ______2012 г., на Объекте Заказчика, расположенному по адресу:

2.

Заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

  • Увеличить или сократить объем любой работы, включенной в план-график производства работ и смету; исключить любую работу;
  • Изменить характер, или качество, или вид любой части работы;
  • Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

15.2.Внесение в техническую документацию , план-график производства работ изменений в большем против указанного в настоящем договоре объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

15.3. Стоимость работы может быть изменена по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

15.4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Рамочный договор подряда (примерная форма)

Важно

Заявка становится неотъемлемой частью Договора (Приложением №1) с момента получения подтверждения Заказчиком. 3.4.

Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента направления подтверждения или в иной установленный в Заявке срок. 3.5.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

В ходе выполнения работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 3.6. Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных Работ соответствуют по качеству требованиям, установленным действующими нормами и правилами, а в случае отсутствия таковых обычно предъявляемым требованиям в течение 2 (двух) лет с момента выполнения Работ. 3.7.

 договора по типам

Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика. 3.5.

По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами. 3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.

Ответственность Сторон 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2.

Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки. 4.3.

Решение юриста
Добавить комментарий